融通电子商务平台

天津枢纽环线铁路有限公司办公系统信创改造及云平台建设工程

公开招标公告

（ 项目编号：0747-2560SCCTJ322 ）

1. 招标条件

本招标项目 天津枢纽环线铁路有限公司办公系统信创改造及云平台建设工程 项目 已 由 天津枢纽环线铁路有限公司 批准建设，招标人（项目业主）为 天津枢纽环线铁路有限公司 。项目已具备招标条件， 受 天津枢纽环线铁路有限公司 的委托，现对该项目的 施工 进行公开招标择优选定承包人。

2. 项目概况与招标范围

2.1本招标项目的建设地点 ： 天津枢纽环线铁路有限公司管内 。

2. 2 本招标项目的计划工期 ： 自合同签订之日起2个月内完工，具体时间以合同签订为准。

2. 3 招标范围 ： 天津枢纽环线铁路有限公司办公系统信创改造及云平台建设工程，根据图纸及工程量清单要求对天津枢纽环线铁路有限公司管内 办公系统信创改造及云平台建设工程 进行施工，项目建设地点为 天津枢纽环线铁路有限公司管内指定区域 。项目工期为 自合同签订之日起2个月内完工，具体时间以合同签订为准 。质量标准为国家及行业验收规范合格标准。具体详见本项目招标文件的图纸及工程量清单。项目投资额 660万元 。

2.4质量要求： 国家及行业验收规范合格标准。

3. 投标人资格要求

（ 1）投标人应在中华人民共和国境内依法成立并有效存续，具有独立承担民事责任能力。

（ 2）投标人须具备建设行政主管部门核发的在有效期内的 电子与智能化工程专业承包二级及以上资质 。

（ 3）投标人须具备有效的安全生产许可证。

（ 4）项目部人员配备：（1）正项目经理1名，应具有建设行政主管部门颁发的机电工程专业或通信与广电专业二级及以上且有投标资格的注册建造师证书，具备5年及以上施工现场管理工作经历，为本单位职工；（2）技术管理负责人1名，应具有工程技术类中级及以上技术职称，具备5年以上施工现场管理工作经历，为本单位职工。

（ 5）投标人近3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等情形（较大数额罚款的额度范围以各行业、各地方相关行政机关规定为准）。

（ 6） 投标人及投标人法定代表人、拟委派的项目经理在自递交投标文件之日起前 3年内不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。

（ 7）与投标人负责人为同一人的其他投标人、与投标人存在直接控股、管理关系的其他投标人，不得同时参加本项目。

（ 8）投标人未在“信用中国”网站,cn）中被人民法院列为失信被执行人 、重大税收违法失信主体 。投标人未在国家企业信用信息公示系统（ www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单。投标人未被纳入按照《铁路工程建设失信行为认定记录公布管理办法》公布的失信行为“黑名单”。

（ 9）本项目不接受联合体投标 。