融通电子商务平台

海阳西1000千伏开关站新建工程项目安全文明施工队劳务分包谈判采购公告(采购编号:[2025]GCJ-BDC-HYXAQWMSGLW-ZB01)1.采购条件中国电建集团江西省水电工程局有限公司已成交海阳西1000千伏开关站新建工程项目,项目业主为国网山东省电力公司建设公司,资金已落实。其中海阳西1000千伏开关站新建工程包含的安全文明施工队劳务分包标段已得到业主认可,具备采购条件,中国电建集团江西省水电工程局有限公司作为采购人,现对该项目进行谈判采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人,均可向采购人获取海阳西1000千伏开关站新建工程包含的安全文明施工队劳务分包采购文件参与本项目安全文明施工队劳务分包采购。2.项目概况与采购范围2.1建设地点:山东省莱阳市。2.2工程概况及标段概况现场办公、生活临建、公共道路区域安全文明2.3工期要求计划工期为2025.11.15-2026.12.30,具体开工以招标人(中国电建集团江西省水电工程局有限公司)发出的开工通知为准,且满足业主要求工期(与主合同工期一致)。2.4质量要求严格执行国家、行业、国家电网有限公司有关工程建设质量管理的法律、法规和规章制度,贯彻实施工程设计技术原则,满足国家和行业施工验收规范的要求。全面应用输变电工程“标准工艺”;工程“零缺陷”投运;实现工程达标投产及优质工程目标;工程使用寿命满足国家电网有限公司质量要求;不发生因工程建设原因造成的六级及以上工程质量事件。2.5采购范围现场办公、生活临建、公共道路区域安全文明3.响应人资格要求3.1企业要求3.1.1企业资质要求:响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格,并具有施工劳务资质。3.1.2企业资产(财务要求):\。3.1.3企业主要人员要求:\3.1.4企业工程业绩要求:\3.1.5企业资信要求:(1)具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结及破产状态;(2)响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生;(3)串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应;(4)不被最高人民法院在“信用中国”网站,gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单;财务账户以及主要资产未被冻结、未被查封的(查询;(5)未被法院列为被执行人(查询,且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的;(被法院列为被执行人(查询,采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。)3.2其他要求3.2.1本次采购不接受联合体响应。