融通电子商务平台

中国铁路郑州局集团有限公司郑州车辆段机车空调检修间整修项目 施工总价承包发包公告

项目编号：ZZCL-2025-028

1. 发包条件

中国铁路郑州局集团有限公司郑州车辆段机车空调检修间整修项目 ，已由集团公司批准建设。项目业主为中国铁路郑州局集 团有限公司，项目出资比例为 100% ，发包人为中国铁路郑州局集团有限公司郑州车辆段。项目已具备发包条件，现对该项目施工进行发包。

2. 项目概况与发包范围

2.1 建设地点：郑州车辆段检修北院。

2.2 项目概况：

（一）调整房间布局，采用轻钢龙骨隔断及玻璃隔断分隔房间。

（二）室内墙面、天棚面基层局部修补，新刷乳胶漆；地面新做环氧砂浆自流平。

（三）入户门新做卷闸门，窗户更换为彩铝窗。

（四）空调间室内新做盥洗池一套，给水从屋内既有水源接引，排水排入室外既有污水井。

（五）室内设置配电箱 1 台，更新室内灯具、开关、插座和电线路，新做配电系统接地 1 处。

（六）室外从既有检修间总配电箱接引电力电缆 100 米，穿管地埋敷设。

2.3 发包范围：中国铁路郑州局集团有限公司郑州车辆段机车空调检修间整修。

2.4 工期：计划工期 25 日历天。

2.5 标段划分：本次施工发包共分为一个标段，标段号： ZXSG-01 。

3. 竞包人资格要求

3.1 基本要求：投标人为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具备有效的营业执照、施工企业资质和安全生产许可证等，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

3.2 资质要求：本次发包要求竞包人须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质。

3.3 业绩要求：竞包人应具有 2022 年 5 月至 2025 年 5 月内类似工程施工业绩；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.4 人员要求：竞包人拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格 （不含临时建造师） 和有效的安全生产考核合格证书，且未在其他在建工程项目任职。

3.5 财务要求：在 2023 年～ 2024 年（近 2 年）中平均营业收入不应小于 50 万元；竞包人用于申请标段的营运资金（包括适当凭证的现金资源、银行贷款和信用额度）不应小于 20 万元。

3.6 社会信誉要求：（ 1 ）具有良好的社会信誉，近三年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁、不曾在任何合同中违约或被逐、财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消竞包状态。在本发包项目发包公告发布之日前一年内不曾在发包人管辖范围内发生质量、安全事故或较严重质量、安全、稳定问题或运营安全事故。（ 2 ）竞包人及竞包人法定代表人、拟委派的项目经理自递交竞包文件之日起前 1 年内不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录。（ 3 ）竞包人及其法人代表和拟派驻的项目经理未被人民法院列入失信被执行人。

3.7 本次发包 不接受 联合体竞包。

3.8 各竞包人均可就上述标段中的 一 （具体数量）个标段竞包。

4. 发包文件的获取

4.1. 投标人请于 2025 年 5 月 14 日至 2025 年 5 月 17 日（北京时间）与招标代理单位联系获取招标文件。

4.2 发包文件每套售价 0 元。

4.3 本项目发包文件不提供邮寄。

5. 竞包文件的递交

5.1 竞包文件递交的截止时间（竞包截止时间，下同）为 2025 年 5 月 22 日 9 时 30 分，地点为 郑州市二七区升龙天玺一号院 1 号楼 2004 室 。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的竞包文件，发包人不予受理。