阅秀居项目室外高低压配电工程（三次）招标公告

一、招标条件 ：本招标项目阅秀居项目 (项目名称)以由银川市金凤区审批服务管理局以2212­640106­99­01­137046备案批准建设，项目业主为银川房投鸿博房地产开发有限公司，建设资金来自企业自筹，出资比例为 $100%$ ，招标人为银川房投鸿博房地产开发有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的室高低压配电工程进行公开招标。

二、项目概况与招标范围：

2.1项目招标编号：NXJY­2025­003(G03)

2.2建设地点：观湖路以南，阅北六路以西，康养路以北，规划路以东。

2.3建设规模：项目规划用地面积 $51051.16\mathrm{m}^{2}$ ，总建筑面积 $139671.74\mathrm{m}^{2}$ ；地上建筑面积 $.13539.25\mathfrak{m}^{2}$ ，地下建筑面积26132.49㎡。

2.4施工工期：100日历天， 计划开工日期：2025年3月24日，计划竣工日期：2025年 7月 1日。

2.5招标范围及标段划分：阅秀居项目室外高低压配电工程，具体内容为由市政环网柜引入室外高压电缆，变配电室高低压设备采购及安装，引至各楼低压电缆及各单体楼电表安装及调试。包括调试、验收、接火、送电，完成全部工程相关验收送电事宜，满足供电部门对于变配电室及变配电室至住户表计部分高低压端的移交要求，包括但不限于验收、改造、完成正式移交直至发包方与供电部门签署居民小区配电设备设施移交协议，以及施工图纸、工程量清单、招标文件、技术要求的全部内容。 本项目共一个标段。

三、投标人资格要求

3.1 本项目投标人须具备电力工程施工总承包三级（含三级）以上资质或输变电工程专业承包三级（含三级）以上资质；并同时具备电监会颁发的承装（修、试）电力设施许可证四级（含四级）及以上资质，有类似工程业绩，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。并且在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

3.2 项目负责人资格：其中，投标人拟派项目经理须持有本单位机电工程专业二级及以上（含二级）注册建造师注册证及执业资格证，和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

3.3 本次招标不接受（接受或不接受）联合体投标。

3.4 宁夏回族自治区建设工程投标单位廉洁投标承诺保证书。

3.5 通过“中国裁判文书网”网站查询投标主体，有行贿犯罪记录的投标单位，限制其参与投标活动。限定期限为一年（单位犯罪自人民法院判决、裁定生效之日起）

3.6 通过“信用中国”网站查询投标申请人是否为失信被执行人，如为失信投标申请人，则谢绝投标。