融通电子商务平台

郑州铁路经济开发集团有限公司郑州金林分公司金林商场一、二楼 A 区电线路安全隐患整治及二、三楼 B 、 C 区主线安全隐患整治工程施工总价承包发包公告
发包编号：ZTJLSC-2025-05

1. 发包条件
   郑州铁路经济开发集团有限公司郑州金林分公司金林商场一、二楼 A 区电线路安全隐患整治及二、三楼 B 、 C 区主线安全隐患整治工程，已由集团公司 批准建设。 项目业主为郑州铁路经济开发集团有限公司郑州金林分公司，项目出资比例为 100% ，发包人为郑州铁路经济开发集团有限公司郑州金林分公司。项目已具备发包条件，现对该项目施工进行发包。
2. 项目概况与发包范围
   2.1 建设地点：河南省郑州市。
   2.2 项目概况： 金林商场已经经营20多年，原有铺设在墙内的电线路已老化无法整修。近些年商户店面形象提升致使商场的用电负荷不断增加，已超过了原有设计标准，现有电线路用电已过载，商场整体电线路存在很大安全隐患。为保障商场电线路安全，需进行隐患整治满足安全需求。
   2.3 发包范围： 郑州铁路局设计所有限公司设计的本项目全部工程施工内容。
   2.4 工期：计划工期 30 日历天。
   2.5 标段划分：本次施工发包共分为一个标段，标段号： XLZZSG-1 。
3. 竞包人资格要求
   3.1 基本要求：中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有有效期的安全生产许可证。
   3.2 资质要求：本次发包要求竞包人须具备承装（修、试）电力设施许可证。（许可类别和等级：承装类五级及以上。）
   3.3 业绩要求：竞包人应具有 2021 年 1 月 1 日以来类似工程施工业绩；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
   3.4 人员要求：竞包人拟派项目负责人须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，有相关类似工程业绩，且未在其他在建工程项目任职。
   3.5 财务要求：在 2022 年～ 2023 年财务年度审计报告（近 2 年）中平均营业收入不应小于 100 万元或竞包人用于申请标段的营运资金（包括适当凭证的现金资源、银行贷款和信用额度）不应小于 50 万元。（新成立企业从成立之日起计算，可以提供银行出具的资信证明）
   3.6 社会信誉要求：（ 1 ）具有良好的社会信誉，近三年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁、不曾在任何合同中违约或被逐、财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态。在本发包项目发包公告发布之日前一年内不曾在发包人管辖范围内发生质量、安全事故或较严重质量、安全、稳定问题或运营安全事故。（ 2 ）竞包人及竞包人法定代表人、拟委派的项目经理自递交竞包文件之日起前 1 年内不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录。（ 3 ）竞包人及其法人代表和拟派驻的项目经理未被人民法院列入失信被执行人。
   3.7 本次发包 不接受 联合体竞包。
   3.8 各竞包人均可就上述标段中的 一 （具体数量）个标段竞包。
4. 发包文件的获取
   4.1 竞包人请于 2025 年 1 月 5 日至 2025 年 1 月 8 日 与发包代理单位联系获取发包文件。
   4.2 发包文件每套售价 0 元。
   4.3 本项目发包文件不提供邮寄。
5. 竞包文件的递交
   5.1 竞包文件递交的截止时间（竞包截止时间，下同）为 2025 年 1 月 13 日 9 时 30 分，地点为 郑州市二七区升龙天玺一号院 1 号院 2004 室 。
   5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的竞包文件，发包人不予受理。